1ere Chambre Section 1, 2 avril 2025 — 23/03777

02/04/2025

ARRÊT N° 160/25

N° RG 23/03777

N° Portalis DBVI-V-B7H-PZNJ

AMR - SC

Décision déférée du 25 Septembre 2023

Juge de la mise en état de Toulouse - 22/00762

E. JOUEN

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 02/04/2025

à

Me Marie-Julie DINGUIRARD-PARENT

Me Cécile GUILLARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.C.C.V. FONDAUDEGE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. MAS BTP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La Sccv Fondaudège, maître d'ouvrage d'une opération de réhabilitation construction à [Localité 3] portant sur la réhabilitation du site industriel de l'usine [4] en logements, parkings, bureaux et commerces, a confié au groupement d'entreprises Mas Btp et Sopreco les travaux du lot 'fondations spéciales et gros oeuvre' selon marché du 6 novembre 2017 pour un prix forfaitaire de 9 250 000 ' ht.

Par ordonnance du 20 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en référé, a ordonné une expertise et désigné M. [C] qui a déposé son rapport le 20 octobre 2020.

Par ordonnance de référé du 27 avril 2021, la Sas Mas Btp a été condamnée à réaliser les travaux restant à exécuter conformément aux documents contractuels tels que listés dans le compte-rendu de chantier numéro 40 établi par la société IFECC dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, et à défaut sous astreinte.

La réception du lot fondations spéciales gros oeuvre et terrassement est intervenue le 25 juin 2021 avec réserves listées dans un document annexe.

Par acte d'huissier du 28 janvier 2022, la Sccv Fondaudège a fait assigner la Sas Mas Btp et la Sas Oteis devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'indemnisation de ses préjudices générés par le retard d'exécution des travaux et par la présence de fissures infiltrantes dans le radier et les planchers intermédiaires.

Par acte d'huissier du 22 février 2022, la Sas Mas Btp a appelé en la cause la Sas Pro.Fond.

Par acte d'huissier du 23 juin 2022, la Sas Oteis a appelé en la cause la Sarl B2ix, la Sas Pro.Fond, la Sa Acte Iard et la Sas Terrefort.

Par acte du 25 octobre 2022, la Sas Pro.Fond a assigné la Sa Acte Iard, la Sa Axa France Iard, la Sarl B2ix, la Sas Mas Btp, la Sas Oteis, la Sccv Fondaudege, la Sa Sma, la société Xl Insurance Compagnie Se, la Smabtp et la société Terrefort.

Par ordonnances des 22 septembre 2022 et 26 janvier 2023, ces instances ont été jointes.

Par conclusions d'incident notifiées le 17 juin 2022, la Sas Mas Btp a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision de 98 645,20 ' à l'encontre de la Sccv Fondaudège correspondant selon elle au solde des travaux en exécution du marché non contesté en l'état de la comparaison des propositions de décomptes généraux. Cette dernière a demandé reconventionnellement le paiement d'une provision de 1 340 844,83 ' Ttc au titre de pénalités de retard et dommages et intérêts sur la base d'un Dgd réputé accepté.

Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-débouté la Sas Mas Btp et la Sccv Fondaudège de leurs demandes de provision,

-débouté la Sas Mas Btp et la Sccv Fondaudège de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-réservé les dépens,

-renvoyé à la mise en état électronique du jeudi 23 novembre 2023, pour conclusions au fond de la Sas Mas Btp.

Pour statuer ainsi le juge de la mise en état a considéré, s'agissant de la demande de la Sas Mas Btp, que rien ne permettait d'affirmer que les réserves concernant ce constructeur avaient été levées, de sorte qu'il existait une contestation sérieuse empêchant l'octroi d'une provision.

S'agissant de la demande reconventionnelle de la Sccv Fondaudège, il a considéré que cette société échouait à démontrer que la contestation du Dgd émise par la Sas Mas Btp