Service des référés, 4 avril 2025 — 24/58412

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

■

N° RG 24/58412 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BBA

N° : 1-CH

Assignation du : 20 Novembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 avril 2025

par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [W] [N] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Pascale LAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC412

DEFENDERESSE

La société S.A.S. GROUPE IDB [Adresse 1] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [N] a confié à la société Groupe IDB la réalisation de travaux de rénovation de deux salles de bain et d’un toilette de son appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6] - suivant devis n°2021-0002 du 28 mars 2024, pour un montant total de 33.914,10 euros TTC.

Les travaux ont débuté le 9 avril 2024.

Monsieur [W] [N] a procédé au paiement de trois factures, les 3 avril 2024 pour un montant de 13.565,64 euros TTC, 19 avril 2024 pour un montant de 10.000 euros TTC et 25 avril 2024 pour un montant de 3.565,64 euros TTC.

Déplorant un abandon du chantier, Monsieur [W] [N] a, le 3 septembre 2024, fait établir un procès-verval de commissaire de justice aux fins de constat de l’abandon de chantier et d’évaluation de l’état d’avancement du chantier.

Monsieur [N] a ensuite par exploit d'huissier du 04 novembre 2024 assigné la société GROUPE IDB devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

A titre principal :

- l’autoriser à faire réaliser les travaux par une autre entreprise aux frais de la société Groupe IDB ;

- condamner la société Groupe IDB à lui verser à titre de provision la somme de 15.195,72 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

- condamner la société Groupe IDB à lui restituer les clés de son domicile ;

- ordonner l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil compter de la date de l’assignation ;

A titre subsidiaire,

- Condamner la société Groupe IDB à exécuter son obligation d’achever les travaux conformément au devis sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Groupe IDB à lui verser la somme 5.000 euros TTC en réparation de ses préjudices ;

- Condamner la société Groupe IDB à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Groupe IDB à lui rembourser les frais de constat d’huissier s’élevant à 431,28 € TTC ;

- Condamner la société Groupe IDB aux dépens et à lui verser à ce titre une provision de 500 €.

Le dossier a été appelé à l'audience du 17 janvier 2025.

La société Groupe IDB, dont l’assignation a été convertie en procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.

A l'audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, réitère ses prétentions initiales.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Sur la demande d’exécution forcée

Monsieur [W] [N] soutient que l